在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是我给大家整理的合同范本,欢迎大家阅读分享借鉴,希望对大家能够有所帮助。
防水材料合同 屋面防水施工合同实用篇一
乙方:_________
依据《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本楼顶防水工程施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。
一、 工程概况
1、工程地点:毛庄镇一中校园内
2、工程名称:毛庄镇一中一号楼、二号楼、门岗楼顶防水
3、工程内容:在原有基础上新做一层sbs改性沥青防水卷材施工,包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工,施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。
二、 承包范围及方式:包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
三、 主材选用及工程价款等:
2、全部包工包料,单价为 40 元/平方。
3、面积:按甲方确认的实做面积结算。
四、 工期:按甲方项目部所安排的进度施工。
五、 工程质量:
1、工程质量标准:合格工程质量标准。
2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(gb18242-20xx),防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。
六、合同价款与支付方式
按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米铺贴面积 40 元。不再另计任何费用。达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时,由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。
九、甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
十、其他事项:
1、 在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。
2、 本合同一式两份,经双方签字盖章后即生效。
乙方:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
防水材料合同 屋面防水施工合同实用篇二
发包单位:北京国佳德宇科技建筑有限公司(以下简称甲方)
承包单位:(以下简称乙方)
根据《xxx建筑法》和《xxx经济合同法》及本工程具体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同书,以约束双方共同遵守。
财政部驻陕西省监察专员办(中财大厦)
屋面4mmsbs防水,原保护层拆除,新做保护层。
包工包料
品名规格等级。
每平方米元,(包含辅料及人工费)竣工后按实际面积结算。施工面积为m2,总工程款为元整。
开工20xx年xx月xx日。竣工20xx年xx月xx日(遇雨顺延)。
材料及人员入场经甲方确认符合合同要求付总工程款的,完工经验收合格后付,余作为质保金一年后一次付清。
1、甲方应向乙方提供本防水工程的有关设计图纸的书面材料,乙方应按设计标准及施工工艺施工,并经甲方开出的开工通知单。
2、甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前,共同对前道工序质量、现场施工条件进行验收和勘察,对前道影响防水施工的条件由甲方负责解决。
3、甲方应为乙方施工所需库房创造条件,乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度,接受甲方的监督管理,保证文明安全施工。
4、乙方应按规定向甲方提供施工的有关复印件,及时向甲方汇报工程的进度、质量。甲方应对乙方进行工序、质量及时验收。
5、工程保修期三年,质保期内因乙方施工或材料原因造成的渗漏,乙方接通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修,不取任何报酬,全力做好保修期内的服务工作。甲方使用不当或自然灾害等造成的`防水层破坏,乙方不负其责。
施工过程中如遇伸缩缝及沉降等异形防水工程,应按国家建筑防水标准执行施工,双方协商价格。
2、乙方应如期完成施工任务。施工期内因气候影响,现场施工条件的限制,由甲、乙双方及时协调,合同工期相应顺延。甲方不按合同付款,从而影响工期,责任由甲方承担。
3、施工期内,乙方人员应无条件服从甲方安全管理,但乙方应自行提高施工人员的安全生产意识,施工中如甲方安全设施不妥,乙方也没有提出异议,施工所造成的伤亡,其经济损失由乙方自负。
4、施工期间甲方可进行材料抽检,在权威机构检测的费用由甲方承担。
5、未尽事宜,甲、乙方随时协商,签订补充协议,作为本合同附件。
6、本合同一式份,甲乙双方各执份,本合同自签订之日起长期有效。
甲方:北京国佳德宇科技建筑有限公司
乙方:
法定代表人或委托人:法定代表人或委托人:
地址:北京大丰台区成寿寺路5号鑫源国际大厦
地址:
电话:
防水材料合同 屋面防水施工合同实用篇三
发包人:江苏xx公司汽贸城项目部?(以下简称:甲方)
承包人:(以下简称:乙方)
工程的顺利进行,经双方友好协商,甲方将该工程的部分任务承包给乙方施工,为明确双方的权利和义务,特制定本承包协议书。
一、承包范围:
屋面防水
二、质量要求:
乙方施工工程质量达标准,所用材料符合相应关标准。
1、乙方必须按施工图、设计变更及甲方的技术交底的要求施工,严格执行国家标准、施工验收规范和甲方制定的质量管理办法,接受甲方、监理、质检部门的监督与验收,并保证每次分项验收时一次性通过验收,如不能一次性通过验收,所造成的损失由乙方承担。
2、工程验收如不合格,由乙方负责整改直至达到合格标准为止,否则由甲方委派他人整改,其费用(人工、材料)在乙方结算时给予扣除。
三、承包单价:
屋面sbs(4mm厚):?元/m2(双包),
四、工程结算及付款:
1、结算原则:双方的书面协议、签证及实际完成项目的合格工程量为准。
2、现场所发生的签证、零工等均需我项目部现场负责人签发、项目部技术经营人员核算后经项目经理确认,报公司经营部核定,方可生效。
3、结算程序:乙方在完成协议内容后向甲方办理结算申请单,由甲方项目现场负责人确认工作内容、经项目部认可后由技术经营人员办理结算手续、工地项目经理审核、报公司经营部审批,公司经营部审核盖章后生效。
4、付款:
工程竣工付完成工程量的60%款项,年底付至95%,剩余5%为保修金,待保修期过后付清。
五、工程工期:
根据甲方要求工期。
六、甲方的职责和权利:
2、做好技术交底及现场管理指导工作;
3、及时发放设计、业主和监理下发各项变更资料。
七、材料及工具管理:
净回库,如有遗失,原价赔偿。
八、乙方的职责和权利:
1、严格执行国家的法律、法规及公司、项目部的各项管理制度;
2、对本职工进行安全教育,并提供所有施工人员的身份证明;
5、严禁施工人员在工地上发生打架斗殴事件;每发生一起罚款1000~5000元。
7、乙方承包人付款必须提供现场职工已签字的工资表;
9、乙方保证做到工完场清,施工材料堆放整齐,道路畅通,地面整洁,宿舍卫生、整洁,如乙方达不到要求,甲方将组织人员施工,所有用工按双倍价格从甲方工程款中扣除。
10、违约处理:
b)、乙方施工工程未达到协议质量标准,将予以其施工造价20%的.罚款。
d)、乙方的所有违约罚款均在当月进度款中扣除;
九、其他:
1、如签约后对合同条款反悔,按违约处理;
2、本协议未尽事宜按甲方公司管理制度及项目部规定执行。
十、本协议书经双方签字盖章后生效,否则视为无效协议。
本合同附件安全合同及相关资料作为合同主体与本合同具有同等的法律效力。
甲方(盖章):?乙方(盖章):
甲?方?代?表:?乙?方?代?表:
身份证号码:
日期:
防水材料合同 屋面防水施工合同实用篇四
施工单位:_________(以下简称甲方)
承包单位:_________(以下简称乙方)
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司_________防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则:
1、工程名称:_________
2、工程地点:_________
3、工程内容:根据公司_________工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(___cm厚),屋面防水工程采用“_________”聚氨酯防水涂膜(找平层上作基层处理)。
二、承包方式:
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价:
厨卫间聚合物防水每平米_________元;屋面_________聚氨酯防水每平米_________元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准:
乙方应确保公司生产基地_________楼防水工程达到优良标准,严格参照_________有关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任:
1、甲方责任:
(1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
(3)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方整改。
2、乙方责任:
(1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及_________建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送_________检验合格后使用。
(2)配合市建公司_________基地整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修___年。
六、付款方式:
本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的___%给乙方,留___%的工程款作保修金,___年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。
七、其他
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待___年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
防水材料合同 屋面防水施工合同实用篇五
乙方:
为了防止公司综合楼漏水依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商,就甲方决定委托乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议,内容如下。
1、工程地址:湖北xx开发区
3、施工内容:甲方要求乙方,防止楼顶。厕所地面漏水,漏雨的目的。
4、承包方式:包工不包料、包工期、包质量、包安全。
1、屋面sbs每平米8元(含燃气)
2、厕所丙纶布每平米_______元
1、施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应协商解决。
2、工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外,还应当达到甲方要求的质量标准:施工后,楼顶整体平面平整,无鼓包,接口牢固,密封好,排水口流水通畅,室内外各处无任何漏水痕迹。
1、工程时间:自_____年_____月______日开工,至_____年_____月______日竣工。
2、如果因乙方原因而延迟完工,每日罚款500元。
1、工程完工后付工程款70%,甲方保留5%工程款作为工程维修押金,
2、工程保修期三年,在工程交工后三年内,工程质量出现任何问题,均由乙方无偿修理,保修期满后由甲方将工程款的5%(工程维修押金)拨付乙方。
1、乙方必须保持施工现场整洁,并遵守甲方公司安全管理的有关规定,对施工人员人为造成的不安全后果负全责。
2、施工结束后,由公司派人对施工布局、施工质量进行验收,凡是没有达到要求的不符合标准的地方,重新施工,返工全部费用由乙方自行承担。
甲方:
乙方:
日期:
防水材料合同 屋面防水施工合同实用篇六
工程地点:_________a栋804室、c栋802室、c栋604室。
工程内容以甲方批准。
工程承包方式:
(1)包工、包全部材料及窗帘;
(2)开发商提供家具、电器、装饰品、装饰画及植物。
工程期限_________天。
开工日期____年___月___日。
竣工日期____年___月___日。
协议价款:本协议工程造价为(人民币)______________元,金额大写:_____________________元整。
甲乙双方各承担开发项目25%的费用______________元。(因有四家合作,所以每家按25%承担)
甲方负责设计、施工,与开发商的协议签定。
乙方可以为样板房提供主材,主材可以作为出资费用(须成本价),计入成本核算,如不够,另行补费。
恒森阳光国际六部电梯门、圆形门卫室的广告位、圆形门卫室二楼甲乙双方无条件使用到____年___月___日。
利润定义:卖掉样板房后所产生的利润。
分配方式:甲乙双方按利润各按25%分成。(因有四家合作,所以每家按25%分成)
如因第三方原因或不可抗拒因素,导致项目终止,甲乙双方不负法律责任,经济责任各承担25%。
本协议生效后甲乙双方应严格履行协议所规定的各项条款,任一方不得擅自变更或解除协议,否则违约方将承担因此给对方造成的实际经济损失。
因一方原因,造成协议无法继续履行时,应及时通知对方,协商协议终止,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
因协议双方当事人中的任一方在该工程进行中违反国家法律、法规,受到罚款或给对方造成损失均由责任方承担责任。
工程验收合格后,开发商在天江郦城交房后三个月内结清工程全部款项。
本样板房成本价:
(1)a栋804室以万元作为本工程的成本价;
(2)c栋802室以万元作为本工程的成本价;
(3)c栋604室以万元作为本工程的成本价;
在此期间:
(1)若开发商将样板房售出,开发商按工程协议价支付款项;
(2)若售出价格高于协议价格,开发商按实际售出价格支付款项;
(3)若开发商未售出或售出价格低于约定成本价,则开发商按约定成本价支付款项。
(4)甲乙双方在样板房未售出期间,享有向开发商优先购买权,享受开发商优惠价格,优惠价格为___________________元,购买样板房方须付清合作方所承担的装修费用。
具体合作项目进行期间,所有的交流、对话、协议、成交等均需甲乙双方进行或在对方知晓的前提下进行。
未尽事宜将由本协议甲乙双方通过协商解决。
本协议经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
甲、乙双方直接签定协议的,本协议一式贰份,甲乙双方各持壹份,协议履行完成后自动终止。
本协议双方共同遵守,未尽事宜经双方协商解决,协商不成,双方均可向所在地人民法院提出诉讼。
甲方:_________________装饰工程有限公司
____年___月___日