现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。合同的格式和要求是什么样的呢?下面是小编帮大家整理的最新合同模板,仅供参考,希望能够帮助到大家。
勘察钻机租赁合同篇一
承 租 方: (以下简称甲方)
出 租 方:________ ___(以下简称乙方)
第一条 依据《中华人民共和国合同法》和集团公司相关规定,遵循平等、自愿、互利的原则,合同双方就大扭矩履带式全液压钻机租赁事项协商一致,签订本合同,共同遵守。
第二条 租赁期限
1.大扭矩履带式全液压钻机租赁试用期为2个月。实际租赁期限为 个月,即自 年 月 日至 年 月 日。
乙方因需要延长租期,应在合同期满前 15 日内重新签订合同。
第三条 租金及支付 1.租金及计算
2.设备运输费:租赁和退租的运输费用全部由甲方承担(包括装卸车费用)。
3. 租金支付:大扭矩履带式全液压钻机租赁费用按月计算。首次甲方支付12个月租赁费用,乙方向甲方开具结算单。
4. 租赁计费起止时间
1.租赁设备验收
由甲乙双方有关技术人员共同对大扭矩履带式全液压钻机进行验收确认完好后,甲方负责装车运输,乙方给予协助配合。
2. 使用规定
大扭矩履带式全液压钻机退租时,必须是能运转的完好设备,否则维修费用由甲方承担,如发现设备有缺件和损坏的一律按原值赔偿。
甲方应加强对租赁设备的管理与维护,保证设备完好运行,做好租赁设备在正常使用过程中的日常维护,发生的维修费用一律由甲方负责。
(一)甲方责任与义务
1.负责配备大扭矩履带式全液压钻机操作、维护人员,负责设备的操作,日常维护保养和故障的处理,确保设备技术状态完好。
2.与乙方共同输设备的租赁费签认工作。
3.负责租赁费的及时支付。
4.大扭矩履带式全液压钻机在运输、安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款,均由甲方承担。
5.乙方按照上级要求和抢险救援的需要,要求甲方交还设备时,甲方必须及时交还乙方使用。
(二)乙方的责任与义务
2.乙方应协助甲方完成运输装车等工作;
3.乙方应协助甲方联系生产厂家,进行技术服务; 4.乙方每年应不低于两次实地查看钻机的使用和保存情况; 5.根据上级要求和抢险救援的需要等情况,有权要求甲方将钻机交还乙方使用。
第六条 违约责任
甲乙双方应按相关约定履行义务,若出现违约事件,向对方支会违约金,每次额度 5000 元。
第七条 保证金
经甲、乙双方协商,乙方收取甲方保证金20_0元,作为履行本合同的.保证。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满,扣除应会租赁大扭矩履带式全液压钻机的缺损赔偿金后,保证金余额退还给甲方。
第八条 其他
1.本合同一式肆份,双方各持贰份。经双方签字和盖章后发生法律效力。 2.合同经双方签字生效,双方必须严格遵守。任何一方需要合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。
甲方名称(签章):_________
乙方名称(签章):__ ______
甲方代表(签字):
乙方代表(签字):
_______年____月____日
勘察钻机租赁合同篇二
承租方:(乙方)_
根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定,为明确出租方与承租方的权利与义务关系,经双方协商,签订本合同:
第一条:租赁设备名称、数量
第二条:租赁期限
自_20xx_年_8_月_12_日至_20xx_年_9_月_20_日止合计_40_天。
第三条:租金及结算
设备租赁费_5500_元/天,_165000_元/月。每月使用到月租期第二十八天时,预付下月租金。由于预付款不及时的,甲方有权终止合同,首次付租金_50000_元。返程运费_10000_元。
若租赁在合同期内提前结束,费用按以下结算:
1、未完期天数15天,的按实际天数结算。
2、未完期天数=15天=30天,收取当月租金的50%。
3、未完期天数=31天=60天,收取当租金的30%。
第四条:运输费用_5000_元。
第五条:设备使用时间,每天工作_24_小时。
第六条:双方责任和义务
甲方责任和义务:
1、甲方派操作手_10_名到施工现场操作服务,服从乙方正常作息安排。驾驶员工资及施工补助费由甲方负责。
2、甲方设备的使用遵守乙方现场施工指挥。但当乙方违章指挥使用或超出设备租赁范围,甲方操作手有权拒绝服务。
乙方责任和义务:
1、在施工现场,乙方应做好甲方设备的保护工作,解决协调好地方关系。
2、电费由乙方负责供应,并解决甲方操作手的住宿,就餐等问题。
3、有义力协助甲方操作手,做好设备的维护保养工作,配件、修理保养费1000元以下由乙方负责,1000元以上由甲方负责。
4、租赁期内发生和各类机务事故,乙方均应及时如实填写事故报告,并通知甲方对隐瞒不报或避重就轻者,甲方有权向乙方提出赔偿要求,金额=直接损失费+真损失费*20%-50%,情节严重者,甲方有权中止租用权。
5、使用结束后,乙方一次结清费用并且必须做好设备的退场工作。完好退还到甲方指定地点。
6、政策性费用:如税费、规定费由乙方负责。
第七条:合同期满后,如双方愿意延长租赁期,应重新签订合同
第八条:当甲方有特殊任务,需提前退场时,乙方应予以配合支持提前退场,具体事宜双方协商解决。
第九条:争议解决方式:双方必须严格履行本合同,本合同未尽事宜按合同法有关规定处理。如发生纠纷,双方尽量协商,协商不成时,向出租方所在地人民法院提起诉讼解决。
本合同一式三份,合同双方各执三份。双方签字后生效。
未尽事宜,双方通过协商做出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
勘察钻机租赁合同篇三
承租方:_________
乙方因钻探工程需要,需向甲方租用钻具及工器具如下,经甲乙双方协商同意,并就相关问题达成一下协议,双方共同遵守。
1、乙方在租赁期内,具有使用权,但没有处置权,不得转租、典当或抵押。
2、乙方不得在甲方的钻具上,增焊任何物品和改变其形状。
3、乙方需租赁时,必须先预付押金;租赁使用后,实际租金发生额超过押金额,尚不能归还时,乙方应向甲方续交押金,否则租赁费按增加30%计算。
4、甲方对出租后的钻具,具有拥有权和处置权,乙方租用后一旦有违反合同规定的行为,甲方有权收回乙方所租赁的钻具。
5、乙方负责在甲方阻力场地的装车及乙方退回后的卸车、吊装费、往返运输费及钻具整理工作,其费用有乙方负担。乙方在承租期内,负责钻具的管理与保养。
6、时间计算:从甲方将钻具实际交付给乙方之日起开始,至乙方归还给甲方之日止,按天计算。
7、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
勘察钻机租赁合同篇四
出租方(甲方)
承租方(乙方)
甲、乙双方经充分协商,现将甲方____________________私家车位租给乙方作为车辆(车牌号)停放使用,并签订如下车位租赁合同条款,甲、乙双方共同遵守和执行。
一、本车位租金_________元整/月,大写:____________________.支付方式为____________________.乙方到期如需续租,需提前1个月通知甲方。乙方留存租金收条作为支付凭证,车位管理费用由甲方支付。
二、租期为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。
三、如乙方在租赁期间要该场地转租给第三方使用时,必须征得甲方同意方可转租,否则视为违约,甲方可收回车位,剩余租金概不退还。
四、甲方责任及义务:
1、在租赁期间,如甲方需提前收回乙方使用的车位使用权,甲方须提前一个月通知乙方并退还剩余租金,并赔偿乙方1个月租金。
2、在租赁期间,如自然损坏产生的场地维修及检修费用由甲方支付,如人为损坏(包括乙方)场地维修所产生的费用由行为人负责支付。
3、甲方所出租的场地,仅供乙方作停泊车辆使用,不作任何保管;如乙方所停泊的车辆有任何损失或被人为损坏的,一切后果由乙方自负。
五、乙方责任及义务:
1、乙方在租赁期内必须按合同条款的规定按时缴付车位租金;如乙方拖欠租金达一周,即被视为是自行解除本合同行为,甲方有权将该车位收回,并保留向乙方追收拖欠费用和违约金的权利。(如因特殊情况未能如期签订续租合同,必须提前以书面通知或电话通知的方式征得甲方同意,在双方签订续租合同时连同拖欠的费用一并付清)
2、在租赁期内,如乙方需要提前退租车位的,乙方必须提前一个月通知甲方并解除本合同,甲方扣除1个月租金后退还乙方剩余租金。
3、乙方必须将车辆按车位及物管要求停泊好并做好防盗措施,如发生任何车辆遗失或损坏的一切损失由乙方自负。
六、本合同以双方签约之日起生效,如今后有补充作补充协议处理,与此合同具同等效力。
七、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
出租人: 承租人:
电话: 电话:
______年______月______日
勘察钻机租赁合同篇五
工程名称:___________
工程地点:___________
合同编号:___________
(由承包人编填)
勘察证书等级:_________
发包人:____________
承包人:____________
签订日期:___________
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局监制
二000年三月
发包人:______________________________
承包人:______________________________
发包人委托承包人承担:___________________________________________________________工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条工程概况
1.1工程名称:_________________________
1.2工程地点:_________________________
第二条发包人向承包人提供的有关资料文件
第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件
第四条工期
本岩土工程自_____年_____月______日开工至_____年_____月_____日完工,工期为______天。由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。
第五条收费标准及支付方式
5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准______计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为_____元(大写_____),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。
5.3本合同生效后,发包人按下表约定分_____次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
第六条变更及工程费的调整
6.1本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技术革新求提出变更,发包人应在变更前_____天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于_____天内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起_____天内予以确认,如不确认或不提出修改意见的,变更文件资料自送达之日起第_____天自行生效,由此延误的工期顺延外,因变更导致承包人经济支出和损失,由发包人承担。
6.2变更后,工程费按如下方法(或标准)进行调整:
第七条发包人、承包人责任
7.1发包人责任
7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容,在规定的时间内向承包人提供资料文件,并对其完整性、正确性及时限性负责;发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内,承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延,规定期限超过15天以上时,承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。
7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时,发包人应按每提前一天向承包人支付_____元计算加班费。
7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件;如不能提供时,应一次性付给承包人临时设施费_____元。
以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点;
发包人应解决承包人工作现场的平整,道路通行和用水用电,并承担费用。
7.1.5发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责,对承包人提出书面具体保护要求(措施),并承担费用。
7.1.6发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,承包人有权索赔。
7.1.7本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。
7.2承包人责任
7.2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件,并对其质量负责。
7.2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采了补救措施外,应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费,并根据受损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的_____%。
7.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况,承包人应负法律责任,发包人有权索赔。
7.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定,做好工作现场保卫和环卫工作,并按发包人提出的保护要求(措施),保护好工作现场周围的建、构筑物,古树、名木和地下管线(管道)、文物等。
7.2.5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。
第八条违约责任
8.1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确,造成工期延误或返工时,除工期顺延外,发包人应向承包人支付停工费或返工费,造成质量、安全事故时,由发包人承担法律责任和经济责任。
8.2在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未开始工作的,不退还发包人已付的定金;已进行工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应支付承包人工程费的50%的费用;完成的工作量超过50%时,发包人应支付承包人工程费的100%的费用。
8.3发包人不按时支付工程费(进度款),承包人在约定支付时间10天后,向发包人发出书面催款的通知,发包人收到通知后仍不按要求付款,承包人有权停工,工期顺延,发包人还应承担滞纳金。
8.4由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。
8.5交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分,发包人可要求承包人返工,承包人按发包人要求的的时间返工,直到符合约定条件,因承包人原因达不到约定条件,由承包人承担返工费,返工后仍不能达到约定条件,承包人承担违约责任,并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过返工项目的收费。
第九条材料设备供应
9.1发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责,提供产品合格证明,并经发包人、承包人代表共同验收认可,如与设计和规范要求不符的产品,应重新采购符合要求的产品,并经发包人、承包人代表重新验收认定,各自承担发生的费用。若造成停、窝工的,原因是承包人的,则责任自负;原因是发包人的,则应向承包人支付停、窝工费。
9.2承包人需使用代用材料时,须经发包人代表批准方可使用,增减的费用由发包人、承包人商定。
第十条报告、成果、文件检查验收
10.1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。
10.2发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后_____天内检查验收完毕,并出具检查验收证明,以示承包人已完成任务,逾期未检查验收的,视为接受承包人的报告、成果、文件。
场检验,承包人可以顺延工程工期,发包人应赔偿停、窝工的损失。
10.4工程完工,承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件,发包人应在______天内组织验收,如有不符合规定要求及存在质量问题,承包人应采取有效补救措施。
10.5工程未经验收,发包人提前使用和擅自动用,由此发生的质量、安全问题,由发包人承担责任,并以发包人开始使用日期为完工日期。
10.6完工工程经验收符合合同要求和质量标准,自验收之日起_____天内,承包人向发包人移交完毕,如发包人不能按时接管,致使已验收工程发生损失,应由发包人承担,如承包人不能按时交付,应按逾期完工处理,发包人不得因此而拒付工程款。
第十一条本合同未尽事宜,经发包人与承包人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
第十三条争议解决办法
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第____种方式解决:
(一)提交_____仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十四条合同生效与终止
本合同自发包人、承包人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、承包人认为必要时,到项目据理力争地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后,本合同终止。
本合同一式_____份,发包人_____份、承包人_____份。发包人名称:承包人名称:
(盖章)(盖章)
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)
住所:住所:
邮政编码:邮政编码:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
银行帐号:银行帐号:
建设行政主管部门备案:鉴证意见:
(盖章) (盖章)
备案号:经办人:
备案日期: 年 月日鉴证日期:年月日