合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具有重要意义。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧
最新断桥铝合金窗质保内容 断桥窗合同免费共精选篇一
承包方（乙方）：
依据《_经济合同法》及其他有关法律、行政法规，经双方友好协商，订立本合同，以便共同遵守。
1、工程名称：水西茶厂农家乐饭店。
2、工程内容：铝合金门窗制作、安装。
3、工程地点：常州市溧阳市水西镇
本工程总造价约（人民币大写）：元，价格：元/平方米。
双方签订合同后，甲方支付乙方备料款计3万元整，窗外框安装完毕经甲方验收后一周内付工程款2万元整，窗扇和玻璃安装完毕共同验收合格一周内付工程款2万元整，余款在验收合格后一年质保期内无质量问题，甲方于一年质保期满后一周内付清。
1、铝合金窗型材采用802系列节能型材，颜色为甲方认可颜色为准，型材壁厚。
2、玻璃选用双钢花格中空玻璃。
3、本工程门窗配件选用双轮配件。
按甲方施工要求。
门窗的制作应符合设计及国家规定的验收标准。
承包方责任：
2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，偿付逾期违约金。造成损失的，还要赔偿甲方的损失。
发包方的责任：
1、未按照合同的规定履行自己的工作，应赔偿承包方由此造成的实际损失。
2、工程中途停建、缓建或由于设计变更及设计错误造成的返工，应采取弥补或减少损失，同时承担乙方由此造成的实际损失。
3、不按合同拔付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定偿付承包方赔偿金。
保修期为验收合格当日起一年内，如出现质量问题，乙方负责免费维修，非质量原因，乙方不负责维修。
1、双方在履行合同过程中发生争议，由合同履行地法院管辖。
2、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
最新断桥铝合金窗质保内容 断桥窗合同免费共精选篇二
乙方：
第一条、工程概况：
一、工程名称：中空玻璃朔钢门、窗、百叶窗制做与安装。
二、工程地点：咸安区金桂路凯翔花园工地。
三、工程内容：门、窗、百叶窗的制作、搬运、安装、载装玻璃、安装五金配件等，包括国家规范要求的全部工作内容。
五、施工工期：自签订合同之日起到五月十日乙方完成备料及加工，五月十一日起开始安装(进场时间乙方要及时与土建方沟通)，六月十日之前安装完毕(如有特殊情况乙方应与现场监理、甲方沟通同意后方可顺延工期)，在加工期间甲方、监理要到现场检查(时间待定)，半成品进场后乙方向监理申报组织破坏性检查，由于乙方原因导致无法施工，乙方每拖延一天，乙方按工程结算价款的千分之一支付给甲方;停工超过10天，乙方应无条件退场，所投入的工程材料及余款均不予结算，作为赔偿甲方的损失。
第二条、承包方式：
包工包料，包安全，即：含伤亡事故费用及法律责任，包质量、包机械设备、包环境保护、包施工费、包工程验收、包材料费、税费、土建配合费、性能检测费等各种费用均包含在合同造价内，实行一次性包干价，在本工程竣工验收合格时限之内，不管市场价格如何变动，均不调整。
第三条、工程款计算及付款方式：
一、计算标准：按总施工量实做实算，以窗框外沿尺寸为计算面积，以*方米为单位计算单价，具体尺寸按工程部制定的尺寸标准，门窗每边尺寸误差5mm，超出部分费用由乙方自行承担。
二、单价：塑钢推拉塑钢门窗贰佰伍拾伍元整/*方米(小写：255元/m2) , *开门窗叁佰贰拾元整/*方米(小写：320元/ m2)，塑钢百叶窗壹佰柒拾元整/*方米(小写：170元/*方米)。
三、付款方式：
1、乙方施工完成总工程量的40%时，甲方应付总工程款的20%给乙方。
2、乙方施工完成总工程量的80%时，甲方应付总工程款的50%给乙方。
3、乙方施工完成总工程量的100%时，甲方应付总工程款的80%给乙方。
4、余下的20%工程款在工程验收合格后，乙方向甲方提供本工程款的全额建安发票(为咸宁市温泉开发区地税开具的建安发票)，甲方在一个月内付清;留2%作为保修金，保修期一年，保修期从整个小区综合竣工验收合格之日起算。到期在乙方履行保修义务后保修金返还乙方。在保修期间如因乙方的原因造成维修项目时，乙方接到甲方或物业的通知4个小时之内必须到达现场维修，如按时不到，物业有权另请他人维修，所产生的费用双倍从乙方的保修金中扣除。
第四条、甲、乙双方必须做到：
1、甲、乙双方都必须制定施工方案，商议后统一方案，并遵照执行。
2、乙方应严格按照国家标准和现行规范进行施工。
3、制作尺寸按图纸和标准图集及现场实际洞口尺寸，并将各型号门窗大样报建设单位工程部签字确认后方可施工。
4、 乙方在该工程使用的所有材料及配件都必须将样品报送甲方工程部，经甲方和监理验收同样后方可使用，并将样品保存作为验收的依据。
第五条、双方责任
一、甲方：
1、甲方工程部及现场监理共同负责质量监督。
2、负责组织乙方和设计单位、监理及土建施工单位进行现场交底。
3、按合同条款向乙方支付工程款。
4、向乙方提供工程所需施工图一套。
二、乙方：
1、按设计标准、图集、现场尺寸及甲方要求负责材料采购制作与安装。
2、接受甲方代表、现场监理的检查与监督，确保工程质量。
3、遵守甲方工地的规章制度生产，做到文明施工、安全生产，全额承担质量和安全事故所产生的一切经济费用与法律责任。
4、在施工中，若技术监督局等*有关部门例行相关检查，因法律法规对本合同所产生的一切费用由乙方负责。
5、乙方所属施管人员，与甲方不存在任何关系。
第六条、质量与验收
一、质量等级：设计品种为白色中财牌塑钢系列，制安工艺要求达到合格等级。
二、原材料验收标准为：具体详附件一(甲方工程部提供的.门、窗、百叶窗尺寸、规格、型材型号及要求)。
三、内窗推拉安装应关闭严密，间隙均匀，开关灵活，框、扇方正，表面*整，缝隙填嵌饱满、密实、*滑、无裂缝，配件齐全，安装牢固、适用，保证防水、防渗，窗、门外延与墙体间必须满打泡沫剂。
四、乙方制成的半成品和成品，必须经甲方和有关技监入员现场做破坏性抽查验收后，符合设计要求和本合同约定，方能进行窗框、窗扇安装。如破坏性抽查不合格，视乙方制成的半成品和成品均为不合格，在限期内全部返工修改，所产生费用均由乙方负责。
五、窗框制作尺寸，一律以施工图纸、变更通知单、标准图集，门窗大样报建设方审定为准，并保留该审定作为验收依据。
第七条、材料供应：
一、材料由乙方自行采购，必须使用甲方指定的品牌。
二、乙方采购的材料和配件必须有产品合格证及产品相关进场报验资料，经甲方与监理验收并书面签字同意方能使用，若乙方的原因致验收不合格而造成的所有损失由乙方承担，由此造成了甲方或土建施工方的所有损失均由乙方承担。
第八条、其他条款：
一、设计变更甲方须提前7个工作日通知乙方，如甲方未及时通知乙方造成的损失由甲方承担。
二、乙方的施工、管理人员进入施工现场必须佩戴安全帽及劳保防护用品用具，严格遵守国家、湖北省安全法规和条例。
三、双方协定，进场材料、半成品、成品保管由乙方负责。
四、如因乙方施工的原因造成渗水漏水将业主已装修好的房屋损坏时，乙方要负责金额赔偿。
五、本工程乙方不得转让他人施工，如有发现，甲方有权单方终止合同执行，并拒付任何款项，乙方已安装的所有工程及材料作为赔偿甲方，乙方在接到甲方书面通知之日起三日之内退出施工现场，不得有任何理由拒绝退场。
1、未尽事宜，双方协商解决。
2、本合同一式两份，甲乙双方各持壹份，签字盖章生效。
最新断桥铝合金窗质保内容 断桥窗合同免费共精选篇三
乙方:
一、保修机器型号：
保修期限从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，为期一年。
二、维修方式:
1、当甲方的机器出现故障时，甲方应及时通知乙方，乙方的维修人员以最快的速度响应，在最短的时间内为甲方排除机器故障。
2、乙方维修人员应为甲方人员讲解明白如何正确使用和延长使用寿命的一些常识。
3、合同保修期内，如甲方的设备人为造成损坏需要更换零部件，乙方维修人员应讲明白更换这些零部件的原因，以及不更换这些零部件所造成的后果，甲方应尊重乙方技术人员的意见，甲方承担更换零部件的成本费用。非人为因素损坏则由乙方负责维修或调换。保修期外，所需配件成本费用及维修费均由乙方由承担。
4、为确保甲方设备正常使用甲方应尽可能地使用乙方所提供的.零部件和消耗品。
5、如甲方人员由于使用不当造成机器损坏或甲方的某一机器出现故障，甲方负责人没有通知乙方，甲方就擅自处理，这两种情况不应有乙方承担责任。
最新断桥铝合金窗质保内容 断桥窗合同免费共精选篇四
乙方：
一、 产品名称
二、编号、数量、金额
三、 交货地点：
四、 运输方式：
五、 包装标准及费用：纸箱包装，由供方负责；包装物不回收。
六、 验收方法及提出异议期限：提货时由须方任意抽验收货，提出异议期限为提货之日起五日之内，超出期限，责任自负。
七、 结算方式：现款提货，合同签订后需方付总款的 为定金，以后按先打相应的款再发相应的货方式结算：其定金在最后一批货款中扣除。
八、 供货时间：年 月 日开始第一批货，需方如分批提货的，应拟订分批提货时间并按时提货，并在 年 月 日前将最后一批货提完，否则视需方违约。需方实际进货数量必须达到合同数量的99%以上，否则视为需方违约，如违约，合同定金供方恕不退还给需方。
九、 违约责任：按《^v^合同法》规定执行。
十、 解决合同纠纷的方式：协商解决，如协商不成由签订地所在法院管辖。
十一、其他约定事项；异议期内提出异议，供方应立即派人到现场检验处理。如产品出现质量问题，供方应及时做出处理，如继续铺贴，供方不承担一切经济损失。
十二、由于人力不可抗拒的因素导致供方不能及时供货，供方不属违约，双方重新协商供货时间。
十三、货款必须汇入供方指定账号，否则由造成的一切经济损失供方不负责。
十四、验收标准；以双方封样为准。
十五、其他；供方收到定金后，此合同生效。
十六、有效期；从供方收到定金之日起，至需方按本合同约定时间提完最后一批货后十日止。
十七、本合同一式四份，供货单位一份，购货单位三份，其他未尽事宜，双方协商解决。
乙方：
日期：
最新断桥铝合金窗质保内容 断桥窗合同免费共精选篇五
乙方向托田型材厂家订料前，乙方按每次订料量将订料款转账至甲方指定账户，待型材到达乙方加工厂，乙方凭借货物清单向甲方申请支付材料款，甲方核实到货量后及时支付乙方货款。
后续工程款支付按照节点工程月进度支付节点工程的30%。
待乙方完成所有安装工作，资料、试验齐全后，报请监理及甲方做专项检查验收，验收合格后，工程款支付至预留合同总价款的10%作为本工程质保金，质保期满后一个月内支付给乙方。
付款前,承包人应向发包人提供增值税专用发票，尾款支付时需提供含质保金的全额发票。合同单位，开票单位，收款单位必须一致。承包人必须保证所开发票为真实有效合法的，若被有关部门查出发票为虚开的或者假发票，由此引发的一切责任由承包人承担。
最新断桥铝合金窗质保内容 断桥窗合同免费共精选篇六
1.合同执行期间，乙方应负责对在正常条件下使用的机器提供免费维修维护。
2.合同执行期间，乙方保证在机器发生故障的情况下，在接到甲方的维修通知后的 （）小时内服务到位（次数不限），国家法定节假日除外。
3.乙方在收到甲方的维修通知并确认机器需要更换配件时，在不影响甲方正常工作的情况下，将故障机取回维修，特殊情况乙方为甲方提供备机。
4. 乙方有义务对每次的维修情况向甲方做出说明，并提供更换配件清单，配件价格不得高于该设备的生产商在本市授权的维修中心提供的部件价格。
5. 合同执行期间，乙方为甲方机器更换新配件后，新配件再次出现问题，属配件本身质量问题，乙方应负责免费维修更换；若属于甲方使用不当（不属于配件质量问题）造成的配件损坏，由甲方负责。
6. 在维修（更换部件）工作完成后，乙方维修人员应该向甲方提供书面报告，并且由双方签字确认故障已被修复。
7.合同执行期间，乙方对于甲方新购置的办公设备（复印机、打印机、传真机、一体机等），除执行厂商的标准保修服务外，乙方可为甲方提供技术支持和所需的扩展服务（如设备安装、使用及简易维护保养、基础知识培训，设备在本市的远距离搬迁予以的协助和安装调试等）
最新断桥铝合金窗质保内容 断桥窗合同免费共精选篇七
乙方：
丙方：
根据《^v^建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对甲乙双方于20xx年7月1日签订的《宝湖湾二期精装修样板间施工合同》、《宝湖湾二期精装修样板间项目软装配饰合同》(以下简称“主合同”)中关于保修的相关事宜进一步签订如下协议。
一、保修期限：
自主合同工程竣工验收合格之日起计算。保修期为2年。
二、保修项目内容和范围：
1、装饰墙面、顶棚裂缝、起皮脱落;
2、壁纸起包、开裂;
3、地坪瓷砖空鼓、开裂;面砖松动;
4、有防水要求的地面、墙面渗漏水;
5、乳胶漆起皮、变色脱落;
6、厕所、厨房地面泛水倒坡积水;
7、卫生洁具设施阀门关闭不严密漏水;
8、卫生洁具给、排水系统管道漏水(总包单位预埋部分除外);
9、电器、电线漏电、光源;
10、厨房柜(含内置的柜体、油烟机、燃气灶)、衣帽间柜;
11、木质配饰：沙发、柜子、床、桌椅;
12、因乙方原因造成的其它质量问题;
13、因其它非乙方原因造成损坏，乙方负责维修，费用双方协定。
三、保修责任：
1、乙方承担工程合同范围内项目的保修责任;
2、主合同中装修及软装工程，已由甲方委托丙方代为管理，在保修期内，丙方与甲方共同行使本合同权利，乙方予以认可。
3、发生紧急抢修事故的，如发生漏水、漏电及因上层施工造成顶棚渗水等，丙方应立即采取措施防止危险或损失扩大，并告知甲方和乙方，乙方在接到事故通知(包括电话、传真等)后，应当2小时到达事故现场抢修。否则甲方或丙方有权按原设计标准自行返修，所发生的费用由乙方承担。丙方因采取措施防止危险或损失扩大而发生的费用由乙方承担。
4、发生一般维修的，乙方自接到甲方或丙方通知(包括电话、传真等)之时起，必须在24小时内到达现场与甲方或丙方共同明确责任方，商议返修内容，属乙方责任的，乙方应立即无条件的组织人员维修;若乙方未在接到通知后12小时内到达现场或未在24小时内维修完毕，甲方或丙方有权按原设计标准自行返修，所发生的费用由乙方承担。
5、在保修期间如因乙方的施工质量问题给业主造成损失，乙方负责承担所有赔偿责任。
6、质量保修完成后，由甲方、丙方组织验收。验收合格后填写保修金支付申请，办理质保金。
四、保修抵押金：
五、争议：
甲乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解，不愿通过协商或调解不成的，可以向主合同约定的管辖法院起诉。
六、合同生效与终止：
1、本合同自订立之日起生效。
2、工程保修期满，甲方按规定向乙方无息返还全部保修抵押金后，本合同即告终止。
七、合同份数：
本合同一式肆份具有同等效力，其中甲方两份，乙方及丙方各一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
最新断桥铝合金窗质保内容 断桥窗合同免费共精选篇八
建设工程施工合同纠纷
山东省高级人民法院
当事人
上诉人（原审被告、反诉原告）：青岛某电子科技有限公司
被上诉人（原审原告、反诉被告）：某集团有限公司
法院认定
关于涉案工程质量保证金应否扣除的问题。因涉案《建设工程施工合同》被依法认定为无效，青岛某电子科技有限公司虽不能按照该合同附件《工程质量缺陷保修书》的约定要求某集团有限公司承担保修责任，但根据《建设工程质量管理条例》第四十条规定，某集团有限公司仍应在建筑工程的最低保修期限内承担法定的保修责任，结合《建设工程质量保证金管理办法》第二条关于建筑工程质量保证金的规定，一审判决酌定涉案工程的缺陷责任期为24个月并无不当。……综上，涉案工程质量保证金元（元×5%）应从涉案欠付工程款中予以扣除。
最新断桥铝合金窗质保内容 断桥窗合同免费共精选篇九
乙方：_制冷工程部
甲乙双方就空调维修保养事宜，经平等协商达成如下协议：
一、甲方将现在使用的所有房间空调器共台，(祥见清单)交乙方维修保养，期限一年。甲方同意按平均每台元，合计人民币(大写)元给乙方支付维修保养费。
二、甲方所付维修保养费包含空调清洗、上门服务费、检查费、修理费、及除大件压缩机外的材料费。
三、下列费用不在本协议协商付费范围内，甲方应另外协商付费：
1.如压缩机损坏，采购压缩机费用。
2.空调安装`拆移机施工费及材料费。
3.空调供电路故障。
4.甲方附在协议上所提供清单以外的空调维修费用和其他劳务费用。
四、乙方服务。
1.夏季使用高峰前对所有房间空调器进行一次清洗保养。
2.在冬、夏两季对所有在用房间空调器使用效果进行一次巡检，发现问题及时解决。
3.接到甲方故障申报电话，乙方应在思小时内到场处理。
4.乙方施工过程中保证自学遵守安全操作规程，乙方施工人员违规施工造成意外伤害责任自负。
5.乙方施工人员保证不损坏甲方现场财物，并保证施工现场卫生。
五、甲方应尽的义务：
1.甲方应为乙方提供施工过程所需用水、用电及场地之方便。施工时间给于充分分配合。不得无故阻挠乙方施工。
2.甲方应为乙方施工人员及车辆进出提供方便。
3.甲方应按协议要求及时付款，各部门不得无故刁难。
六、付款方式：
1.协议维修保养在协议生效后一周时间内首付70%，即人民币元。余款在协议到期后一周内付清。
2.协议外产生费用甲方应在施工完毕后一个月内付清。
3.如果甲方拖延付款，应按应付款金额的每日2‰向乙方支付滞纳金。
七、本协议未尽事宜双方协商解决，协商不成可上诉至属地人民法院裁决。
八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。双方代表签字盖章后生效。
甲方代表签字(盖章)
乙方代表签字(盖章)
年 月 日
最新断桥铝合金窗质保内容 断桥窗合同免费共精选篇十
工程竣工验收合格7日内，乙方应向甲方提交《工程保修单》作为保修凭证，逾期提供的，甲方有权顺延结算期限。
本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，每份均具有同等的法律效力，在双方代表签字盖章后生效，在双方履行完合同约定的权利和义务后失效。
如双方经协商中途解除合同的，有关清算、赔偿、结算的合同条款仍然有效，直至相应的清算、赔偿、结算完成后失效。
乙方对本合同及其涵盖的任何风险已作充分、综合的考虑，乙方将按专业精神要求履行合同的约定及其涵盖内容。
双方因工程质量问题双方发生争执的，由吴忠市具有资质的技术单位进行质量鉴定。
合同执行过程中，如发生本合同未约定的事项时，双方应在友好协商的基础上签订补充协议，以利于本合同的顺利履行。
本合同的附件为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力，但当附件与本合同相冲突时以本合同条款为准。
合同变更或解除的条件：
双方当事人经过自愿协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益。
由于不可抵抗力致使合同的全部义务不能履行。
由于另一方面在合同约定的期限内没有履行合同，且在被允许的推迟的履行的合理期限内仍未履行。
由于合同当事人的一方违反合同，以至严重影响订立项目合同时所期望实现的目的或致使合同的履行成为不必要。
合同签订地：吴忠市利通区。
本合同自签订盖章之日起生效。
附件：
工程量清单计价表
资质证书复印件，备案资料复印件
3、承包人相关税务信息（营业执照复印件，税务登记证复印件，地址，电话，开户行及账号）
1、以上面积为暂定面积，结算时据实结算；
合同单位免费深化设计窗图纸经甲方认可后方可施工，不再计取任何费用；
合同单位需先做样板间，样板间验收合格后方可正常施工；若样板间验收不合格，甲方有权解除合同。