合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。那么一般合同是怎么起草的呢?下面我给大家整理了一些优秀的合同范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
高速公路护栏工程合同篇一
二、 拆除要求及工期
1、甲方明确拆除范围、时间;
3、乙方全权负责工程拆除事宜,并及时向甲方通报工程查处有关事项;
三、 安全责任
1、乙方负责制定拆除工程现场安全操作规程,按照甲方工期要求,组织现场施工;
2、接受甲方提出的安全处理意见,并及时改正;
3、违犯安全操作规程而造成的意外事故,由乙方自负。
四、合作费用及支付方式工程总承包价为元,
四、 不可抗力
2、当甲乙双方因不可抗力而造成协议无法履行时,履行协议时间将予以顺延;
3、甲乙双方中一方因不可抗力原因不能履行本协议时,应及时通知对方,取得对方认可后,本协议可以不履行或部分履行,并免于承担违约责任。
五、 违约责任
2、乙方应按照协议要求按期保质完成拆除工程,如延误工期,每天处罚工程总价千分之一的违约金,并承担甲方因此而造成的其他损失。
六、 其他
1、本协议自双方签字之日起生效;
2、本协议在执行期间,应本着相互信任、相互配合的原则,对拆除工程中出现的问题积极协商解决。如有未尽事宜,须由甲乙双方协商,另订补充协议,所有补充协议与本协议具有相同的法律效力。
高速公路护栏工程合同篇二
甲方:
乙方:
根据《^v^民法典》、《^v^建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》等有关法律、法规规定,结合本次工程实际情况,经甲乙双方协商,达成一致意见,签订本合同。
(一)工程名称: xx 水塔拆除工程。
(二)工程地点:
(三)工程范围:
1、拆除地面以上整座水塔;
2、拆除水塔的水管、水泵等全部交给甲方;
3、清理因拆除水塔所产生的全部垃圾(运到指定地点)。
(四)施工方式:人工作业拆除。
(五)工程施工期间:20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日,共xx天。
(一)工程总价:人民币xx元。
(二)付款方式:水塔拆至三分之一处时,甲方给付乙方合同总价款的40%,剩余工程款在乙方全部拆除完毕并将垃圾清理干净后经甲方验收合格的在十个工作日以内无息付清。
(一)甲方权利及义务
1、清理工程施工范围内的财物;
3、为乙方的施工提供电源,保证乙方的用电;
4、乙方人员的配置使用,甲方不得干涉。
(二)乙方的权利和义务
2、乙方必须具有符合国家规范要求的施工资质;
3、在施工中,必须按照国家颁发的施工规范和要求进行;
5、乙方在施工前必须注意对周围建筑物、暖气管道及其他设施进行保护,因施工造成损坏,乙方负责赔偿。
7、乙方不得将工程分包、转包,保证按时保质完工。
完工验收以国家颁发的验收规范、甲方的要求为标准。
乙方必须在规定的时间内完工,每逾期一日支付给甲方工程总价款1%的违约金,超过十天的甲方有权单方解除合同并要求乙方承担合同总价款30%的违约金。
在合同履行过程中发生争议的,双方协商解决,协商不成的由x人民法院管辖。
2、本合同自双方签字盖章后生效,本合同壹式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力;
3、未尽事宜,以双方书面补充协议为准。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
高速公路护栏工程合同篇三
甲方(委托人):
联系地址:
联系电话:
乙方(居间人):
联系地址:
联系电话:
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就 项目 (以下称该工程 项目 ),引荐甲方和该 项目 的招标单位 直接安排资格预审报名,向甲方提供关于该工程 项目 的相关信息,并最终甲方促成通过资格预审且进入招标程序并协助甲方最后中标此工程的某一个标段。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程 项目 的信息。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程 项目 的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬,并同意向甲方支付违约金壹万元。
3、乙方领取本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务发票(发票种类需经甲方认可),相关的所得税由乙方自承担。
三、甲方义务
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的1%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本 项目 居间费用为工程施工合同金额的5.5%
2、居间成功后,即甲方在与建设单位签定施工合同并收到建设单位支付的开工预付款后应支付乙方总居间费的70%(即总标的的5.5%内的70%),其余30%在甲方每期计量后按本期计量占施工合同的同比向乙方支付。
3、甲方以现金的方式支付。
五、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
3、除非必要或事先获得乙方书面同意或根据法律法规的规定,甲方在履行本合同过程中或本合同结束或终止前,不得将从乙方获得的属于乙方的保密性资料直接或间接地透露或提供给第三方或将这些资料用于本合同之外的其它方面。
4、除非事先获得甲方的书面批准或根据法律法规的规定或根据政府主管部门的强制性要求,乙方在任何时候均不得将从甲方或甲方的关联方获得的任何资料以及有关甲方的任何口头或书面的技术和商业信息、商业秘密以及依据本合同规定提交至甲方的文件或其他形式的书面文件(包括但不限于电子文件和文本文件等)等("保密信息")以任何形式直接或间接地透露或提供给任何第三方(包括但不限于与本合同项下工作无关的甲方和乙方员工以及政府主管部门人员)或将保密信息用于本合同项下的工作以外的其它任何方面。
六、合同终止
1、本合同签字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
七、争议解决方式
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
八、其他事项
本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
合同签订地:
合同签订日:
甲方:(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人或委托代理人:
法定代表人或委托代理人:
高速公路护栏工程合同篇四
甲方(施工方):
乙方(居间方):
甲乙双方为了发挥各自的优势,根据《中华人民共和国合同法》二十三章居间合同及相关法律法规之规定,经双方充分协商,依照平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就京新高速项目阿拉善盟段中顺利接手两个标段(大约总造价暂定共60亿元人民币),推荐给甲方,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与河南盛隆华成国际路桥工程有限公司联营签订该工程项目施工合同,取得施工权。
2、"居间成功"是指最终促成甲方与河南盛隆华成国际路桥工程有限公司联营签订该工程项目施工合同,取得施工权,即视为乙方全部完成居间服务委托事项。
二、乙方义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期的主要信息,并提供相关的业务咨询服务,开展与业主方有效的协调,并促成甲方取得工程施工权。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目基本信息的真实可靠,最终促成甲方签订施工合同。
3、在居间服务过程中,乙方具体开展的渠道、方式、人物、过程等细节,不必向甲方汇报沟通,不属于本合同履行之前提条件。
三、甲方义务
1、甲方负责提供真实有效的资质证书、营业执照等相关资料,做好签订合同前所需的手续准备。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行施工合同,认真履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、根据《中华人民共和国合同法》第426条关于"居间人促成合同签订成功,居间人付出了大量人力、物力和艰辛,在签订工程合同过程中的各个重要环节发挥了决定性作用,使甲方与发包方顺利签订了工程施工合同,甲方愿意履行按约定支付报酬"的规定。如果居间成功,则甲方应向乙方支付本合同约定的全部居间报酬。
四、居间报酬
1、居间成功后,乙方居间报酬按合同总价款的2 %计算支付。居间报酬如需纳税,由甲方承担,本居间报酬为税后金额。
五、支付方式
乙方居间报酬分三次付清:
1、甲方在第一笔预付款5 %到账后,在3个工作日内向乙方支付合同总价款的1%居间报酬。
2、甲方在第二笔预付款20 %到账后,在3个工作日内向乙方支付合同总价款的1%居间报酬。
3、甲方按"乙方居间报酬分配表"(附件1)中的分配比例分别将居间报酬支付到乙方每个人的账户。
六、特别约定
1、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方挂靠的公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。甲方承诺向乙方、项目发包方提供的相关资料是真实、有效、合法的,是可查询、可验证的。
2、居间服务成功完成后,在工程建设期间,若业主方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等,与居间人无关,居间人不承担任何责任,一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。
3、甲乙双方在没签订施工合同之前,双方为了创造经济效益跑项目,不管项目成与不成,所产生的一切费用,都由自己方承担,与对方无关。
4、本居间合同为不可撤销、不可更改的无条件保证兑现的凭证,不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东的影响。
七、保密事项
甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密,包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等,也包括乙方对合作报酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本协议内容,由泄密方承担一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面协议约定的除外。
八、合同终止
1、乙方未完成居间服务的,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
九、违约责任和争议解决方式
1、因不可抗力和国家以及地方政府政策变更,造成乙方不能正常履约,不属于乙方违约。
2、出现违章、违法施工,发生人员伤亡和工程质量事故,造成政府和主管部门勒令停止施工,发生的一切经济损失由甲方承担,与乙方无关。甲方拨付乙方所有居间费用概不退还给甲方。有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执,双方应通过友好协商解决;如协商不成,双方同意提交乙方所在地法院诉讼解决。
十、其他事项
1、甲方签订本合同的签字盖章要与甲方的企业营业执照、开户许可证、公函上等证件的.法人一致,如果是委托人要有公司委托书要法人签字盖章。本合同甲方签字盖章后与甲方和业主签订的施工合同均具同等法律效力。(本合同甲方签字盖章后通过扫描方式传给乙方,作前期对接准备。原件在甲方签施工合同之前交给乙方)。
2、如有未尽事宜,双方可通过协商,达成一致后签订书面协议予以补充.
3、本合同自双方或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章生效之日起生效
4、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方公司盖章: 乙方签章:
法定代表人签字: 代表人签字:
身份证号码: 身份证号码:
合同签订日期: 年 月 日 合同签订日期: 年 月 日
高速公路护栏工程合同篇五
甲方:
乙方:
为满足甲方承包国高网成渝环线乐雅高速公路tj12合同段路基土建工程施工的需要,经甲、乙双方友好协商,达成如下协议,望双方共同遵守。
一、 工程内容:
1、 工程名称:
2、 工程地点:
3、 工作内容:
4、 承包方式:单价承包。
二、 合同清单及价款
1、 单价及清单见附表
2、 附表上的上工程量作为参考量,计量时以乙方实际完成工作量为准。
3、 附表上单价为乙方施工单价,甲方不再收取任何费用,项目部扣除甲方的管理费和其它费用均与乙方无关,支付时甲方按监理工程师认可方量和以上单价之积支付与乙方。
4、 由于乙方原因中途退场,上月余留金不再退换。乙方施工进度必须跟上甲方进度。否则甲方有权中止合同。
三、 工程质量管理:
乙方必须按图纸及国家工程质量管理规范进行施工,因甲方原因造成损失,由甲方负责,因乙方原因造成损失的由乙方负责。
四、 工程款支付
1、 工程量原则:本工程合同为单价合同,结算数量依据业主确认乙方完成工程量。确认原则:按图纸计量,有变更的按实际工程量结算。
2、 每月25日报计量。
3、 每月根据监理工程师确认工程量进行计量,合同中的单价为乙方直接施工单价,乙方不再承担其它任何费用,在业主工程款到位后,三天内按乙方工程量×附表单价的90﹪支付给乙方。余款10﹪在竣工决算后支付5﹪给乙方,余5﹪作为质量保证金,待保修期满后甲方一次性支付给乙方。工程保修期为一年。
4、 甲方不能按期支付工程款,造成的一切后果由甲方负责。
五、 其它
1、 本协议一式二份,甲、乙双方各一份。
2、 本协议自双方代表签字之日起生效,竣工决算并付清工程款后失效。
3、 本协议未尽事宜,经双方协商解决。
4、 本工程安全事故由乙方负责,与甲方无关。
5、 本协议签订后乙方三日内必须进场。
甲方签字: 乙方签字:
身份证号: 身份证号:
电话: 工地代表: 电话:年 月 日
电话: 工地代表: 电话: 年 日 月
高速公路护栏工程合同篇六
需方(甲方):
供方(乙方):
甲、乙双方根据《_经济合同》的有关规定,本着平等互利的原则,经友好协商,就甲方订购乙方产品一是,达成如下协议,以共同遵守。
三、交货期:合同签订后天后内货到现场,天内安装完成。
四、交货地点:______________
五、结算方式:合同签订后,货到现场甲方即向乙方支付合同总额的_____%即_____元作为进度款。安装完成,支付_____元,验收合格办理总结算,天内,甲方即一次性付清全额余款。
六、乙方需遵守甲方现场规章制度,如发生安全事故,由乙方自行承担。
七、违约责任:本合同一经签订即具有法律效力,双方应严格遵守,任何一方不得擅自约或解除合同,否则应向对方支付合同总额%的违约金;甲方中途退货,无权请求还已付贷款,并要补偿乙方损失;产品已交货运时,甲方无权要求退货。
八、本合同一式两份,双方各执一份,签名盖章后生效。未尽事宜,双方协商解决。
九、产品免费保修一年(人为或自然灾害损坏除外),终身维修。
甲方:乙方:
代表:代表:
电话:电话:
日期:日期:
高速公路护栏工程合同篇七
各位领导、评委、同志们:
大家好:
我叫###,现年35岁,大专文化,助理工程师。1995年6月被分配到太乙变电站从事变电运行工作。7月担任变电站站长职务至今,多年的变电运行工作让我积累了丰富的经验。参与这次竞聘,我愿在求真务实中全面认识自己,在拼搏奉献中实现人生价值。
本人遵守国家法律法规,遵守社会公德和职业道德,本着“人民电力为人民”的宗旨,在变电站电气设备的运行维护中积极肯干,19从事变电站管理工作后,更加努力学习业务技术知识,提高业务技能,积极完成上级领导布置的各项工作任务 。同时得到了上级领导和大家的认可,先后多次被评为先进个人。
能够站在竞聘监控班班长一职的舞台上,对我是一种机遇,同时又是一次严峻的挑战,但经过多年积累的工作经验,我认为自身存在一定优势:
1、我热爱变电运行管理工作,熟悉变电站变电运行管理规程。
2、具有较强的责任心和敬业精神。
3、正值人生拼搏的黄金时段,在骨子里有一股压抑不住的冲劲,有面对挑战的勇气和信心。
如果能竞聘上这个职位,我将以下的管理理念和工作思路来搞好本职工作:
一、搞好本班的安全管理
(一)、明确“安全运行,预防为主”的管理思想
(二)、在坚持有关原则的条件下,以国家统一的规章制度为准绳,对上级的制度进行进一步的细化,制定适宜本班工作的细则。
(三)、创造和谐、稳定的工作环境,使班组员工自觉遵守规章制度。
二、搞好本班的运行管理,把运行管理工作做细,做实。
(一)、认真执行“两票三制”,认真执行设备缺陷管理制度 。运行分析制度和场地环境管理制度 。
(二)、抓好电压合格率等经济指标及技术参数的监控,保证变电站的经济运行。
(三)、抓好运行分析工作,理顺运行工作思路。对电气设备工作状况及系统运行情况进行分析,摸索规律,找出薄弱环节,提出有针对性地采取预防事故的措施。
(四)、抓好反事故演习和事故预想工作,提高班组对突发事件的应对能力。
三、抓好本班的技术管理
通过技术管理可使运行人员有章可循,既积累资料又便于运行事故分析,即提高运行人员的技术管理水平,又保证设备的安全运行。
四、抓好班组员工的培训管理
在班组管理中,提高人员的技术素质应从以下两个方面进行。
(一)、加强理论学习,全面提高班组人员综合素质。加强新技术、新工艺的学习,尤其要加强微机的培训和学习。
(二)、加强岗位培训。针对运行岗位中存在的难点、疑点,结合实际,有针对性地开展培训,全面提高班组人员技术业务水平。
以上就是我竞聘此岗位的工作思路,尽请大家提出意见和建议,谢谢大家。
太乙变电站:xxx