施工合同是建筑项目开展及完成的基础，它详细规定了工程的设计、施工、验收和支付等关键事项。看看下面这些施工合同相关的法律法规和司法解释，对于施工单位和建设单位都有很大的参考价值。
小工程施工安全合同协议书
甲方：
乙方：
甲方愿将本电气安装工程让乙方施工，为保质、保量、安全地按期完成施工任务，明确责任，特参照《中华人民共和国》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
工程名称：
工程地点：忻府区和平西街转盘西北角。
工程规模：
二、工程承包范围：设计所包含的全部内容。
三、工程日期：
开工日期：年月日
竣工日期：年月日
双方约定工期顺延的其它情况：
四、工程质量标准：
符合国家电气安装标准验收规范。
五、费用支付。
施工安装工程取费及工程量计算的依据和取费标准按国家规定执行。工程量确认后，本工程总费用为40万元。大写肆拾万元整。
工程开工前一次性付清全部工程款，乙方负责工程验收合格后送电正常。
六、甲方的责任与义务。
1、甲方应在商定的时间内向乙方提供工程材料存放地点并负责材料的看护。
2、签定协议书后，甲方不得随意终止或干涉乙方施工，但有权监督工程进度及发现乙方不按照设计要求施工时要求乙方返工，并按原设计要求施工。
3、工程涉及的砍树、占地、土地划拨及协调工作由甲方负责与当地部门联系办理。
七、乙方的责任与义务。
1、乙方在施工前需制定工程三措并填写开工报告，施工作业人员需持进网作业证，须明确安全员、技术质检员、材料保管员并各负其责。
2、施工中所有需要试验的瓷件及设备必须经过试验，并出具试验报告，发现采用未经试验的瓷件及设备，必须返工，由此引起的损失由乙方负责。
3、乙方如因管理不力造成材料丢失、短缺或滥用低质产品或材料造成费用大增，则此费用由乙方负责。
4、乙方在施工中严格按照安全、技术、组织措施和电业安全工作规程进行施工以确保安全和工程质量。
（1）乙方在开坑时应该专人监护，防止土方塌陷，必须注意地下隐蔽物体如电缆、水管、通信光缆等，如造成破坏，由乙方负责。开坑后的土堆严禁放在交通道路上，如果不及时回填则应设明显标志，防止路人落入坑中。
（2）严禁乙方采用人力叉杆立杆，须采用安全性高的施工机构，并做好一切可能发生意外的防范措施。
（3）运输材料和工具时，乙方必须注意交通安全，材料和工具的堆放也应该考虑到行人与车辆的交通安全。
（4）乙方的施工机构和工具应有专人负责检查和管理，严禁采用无合格证和危险的施工机械和工具。
（5）在紧、放线或拆旧的过程中必须注意交叉跨越和邻近的电力、通讯等线路，并做好防范措施。
（6）如乙方组织不力、管理不善、违反有关规章制度，在施工过程中造成人员伤亡或设备损坏事故由乙方负责承担。
5、乙方必须照图施工，严格按照工程质量标准施工，负责引发的返工费由乙方负责承担。
6、工程竣工后，乙方报甲方组织自查，自查合格后，填写竣工验收单报电力部门。
补充内容：
八、违约责任。
1、甲、乙双方均不得随意解除本协议，非经双方同意擅自解除合同的，由违约方支付对方相应违约金。
2、乙方应严格按照规程操作，及时回填土坑、设立标志。如因过错造成人员伤亡，应承担赔偿责任。
九、合同生效：双方签字盖章付款之日起生效。
甲方（章）：乙方（章）：
负责人（签字）负责人（签字）。
小工程施工合同协议书
由于甲方对其发包的工程项目，现因乙方施工队账户问题，使甲方无法支付其工程进度款，使双方签定的施工合同无法得到有效的'履行。现应乙方要求，解除双方于年月日签定的《》。
依照《中华人民共和国合同法》双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就该施工合同解除事项协商一致，订立本协议如下：
一、工程概况：
1、工程地点：
3、工程造价：约元（大写）：
二、协议内容：
1、甲乙双方同意解除年》及其它相关协议。自合同解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。
2、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。
3、鉴于合同未能履行是因客观问题造成的且双方未发生实际资金往来，甲乙双方同意不收取对方任何费用。
4、本协议由双方签字或盖章后，立即生效。协议书一式贰份，由双方各收执壹份。
甲方：乙方：
年月日年月日。
工程钢结构施工合同
甲方：
乙方：
乙方负责京沪高速铁路工程有两个墩台临近乙方管内的津霸铁路既有线，为确保施工期间铁路运输及线路设备安全,严格执行京铁师20xx[435]号文件相关规定，本着共同负责的原则，经甲乙双方协商达成如下协议：
1、施工项目：承台、墩台基础及桥梁跨线施工。
2、施工地点：
3、施工时间：自年月日至年月日。
在施工期间，每项具体施工项目凡影响既有线设备时，自影响之日起，包括施工范围前后一百米线路设备的行车安全，均由施工单位负责，直至双方验收交接完成。
1、乙方在与甲方签订各项施工安全协议前，乙方必须向甲方提供该项施工的设计文件、施工安全技术组织措施等相关资料，并经甲方审查同意后，方可签订安全协议。
2、待安全协议签订后，乙方根据自己的施工项目、作业内容和影响范围确定要点计划并要点。在正式施工开始前72小时，乙方应向甲方提出施工请求，并说明施工计划、施工地点及影响范围。甲方视乙方的要求，按时派员对其施工进行监护。
3、甲方施工前两日十点前到车站登记。当天在施工前一小时派驻站员去车站进行要点登记，并按施工和站方要求签妥手续，乙方应同时派驻站员协助甲方。
4、乙方要严格按批准的设计文件和施工方案进行施工，并执行有关技术标准、作业标准、工艺流程和卡控措施，严禁超范围作业，确保工程质量。
5、甲乙双方要根据自己的施工范围和允许的施工条件，按规定要求设置各种防护信号，确保运输安全，具体项目双方协商后确定。
6、施工完成后，线路设备必须达到放行列车条件，并经甲方现场监护领导确认后，双方驻站员方可消点开通线路。
7、乙方在施工期间，每天要坚持同甲方保持通信联络，保证信息畅通。
8、施工期间涉及到慢行及封闭的施工，必须严格执行铁道部《安规》和北京铁路局京铁师20xx[435]号文件及线上施工有关安全规定要求，设置相应信号标志，确保安全。
1、乙方是施工安全的主体，对工程质量和施工安全负全面责任。对因施工造成甲方设备损坏(包括因护栏拆除和移设造成的人身和行车问题)和影响行车安全，构成列车事故的，乙方应承担全部责任，并按实际损失赔偿。
2、乙方对未经甲方同意或监护人员未到场擅自施工及违反程序、安全技术标准构成的行车事故负全面责任。
3、乙方在施工中，必须积极配合，主动接受甲方对工程质量、安全的监督。对不接受甲方监督造成的行车事故负全面责任。甲方监护人员发现有影响线路安全的问题时乙方必须及时进行整修，按京铁师20xx[435]号文件开具《营业线施工监护通知书》、如不听从甲方监护人员的指挥进行整修则按京铁师20xx[435]号文件开具《施工安全处罚通知单》，并停止施工。
4、架梁期间甲方监护员昼夜值班，发现不良情况，及时通知乙方进行整修。乙方接到监护人员的通知后要及时组织人力进行整修，施工中监护人员有权停止影响行车安全的一切施工，由于乙方不服从甲方监护人员监督造成的后果自负。一旦出现险情，双方都应积极抢修，保证行车安全。
5、甲方委派有经验的监护人员对乙方施工进行日常监护，并做好监护记录。如发生监护不到位问题，按路局有关要求进行处理。
1、甲方发现乙方施工作业存在安全隐患要责令乙方立即纠正。乙方若对甲方监护人员的建议和要求置之不理而造成严重后果或危及行车的，甲方有权责令乙方停止施工，除向上级有关部门反映以外并填发“营业线施工监护通知书”，按路局京铁师【20xx】435号文件有关规定进行处理。
2、因甲方监护不到位发生问题，按京铁师【20xx】435号文件有关规定进行考核。
1、根据北京铁路局京铁师【20xx】435号文件有关规定，施工单位与设备管理单位办理安全责任交接。
2、甲乙双方必须严格履行协议的各项条款，如有违约，违。
约方必须承担其造成的一切损失。
3、本协议未尽事宜或甲乙双方在履行本协议过程中发生异议时，双方应首先进行充分协商，协商不成，可通过上级安全主管部门仲裁。
4、本协议经双方法定代表或委托代理人签字盖章并报上级主管部门批准后生效。
5、安全抵押金已交完。
6、本协议一式六份，双方各持三份。
甲方盖章：
乙方盖章：
负责人：
负责人：
代表：
代表：
小工程施工合同协议书
甲方(施工方)：
乙方：
经甲乙双方研究瘊定，根据《中华人民共和国合同法》的规定达成以下协议，并由双方共同遵守，双方自愿组成联合施工队伍，为了保证完成任务，经协商达成以下几项条款：
第一条工程名称、工程地点、工程范围、承包方式。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程范围：
4、承包方式：
第二条合同价款及综合单价。
1、综合单价：根据施工组织设计方案，按甲方提供的开挖尺寸及标高计算，每立方米(实方)综合单价为________元，承包综合单价内容含人工、开挖、机械设备、油料、运输、倒场、道路运输过程中所需办理一切手续、场地文明保洁、税金(含个调税及其他地方税)等一切费用。
2、合同价款：本工程土石方数量暂定为________m3，根据综合单价计算，本合同暂定总价为：________元人民币(大写：____________________)。
第三条工期。
合同计划开竣工日期：按开工日起至________年____月____日完工。乙方在施工期间必须满足甲方工期要求，及时根据甲方要求增加机械，确保土石方施工如期完工。
第四条工程质量。
1、本工程验收按设计图纸要求、市政施工技术规范、质量验收标准、地方标准。
2、质量等级：：一次性验收合格，合格率100%。
3、机械设备进场时甲方、监理和业主有权随时进行检查，检验机械设备证件、操作人员资格证、机械运转情况等，若检查不合格，乙方应立即运出工地并调运合格机械进场。若因乙方机械进场延误导致甲方工程延误，因此受到业主经济处罚损失均由乙方承担，乙方不得异议，由此延误的工期不予顺延。若乙方无力调运机械或故意阻挠、拖延，甲方有权终止合同，合同终止。
4、施工中若出现特殊情况，按甲方组织有关各方另行商定的本工程适用的设计、施工和验收规范、及有关会议纪要执行。
5、业主及甲方有权对乙方施工质量随时进行抽检，并通过监理工程师对工程质量不合格部分实施否决，乙方应积极配合。
第五条利润结算。
1、甲方以签订项目总造价的____%(最后以决算为准)支付乙方。
2、工程结算款到甲方账上即支付给乙方，以现金支付。按工程量拔付到甲方(施工方)账户款额度比例支付乙方应得之款项，按每月工程量和工期分批付清为止。
3、本工程的相关税及乙方收益分配收入的个人所得税款，由甲方一并缴纳，支付给乙方的分配收入个人所得税，甲方已扣除，如出现甲方因偷税、漏税造成的后果，乙方不承担任何经济责任和法律责任。
第六条甲方责任。
1、负责提供全套资质资料，建立项目部工程备用款，签订承包合同，开设银行账户，缴纳国家及发包方规定的各项税金和押金。
2、施工技术、施工设备、施工管理、分包的选择等项目管理均由甲方负责。
3、严格执行施工规范，安全操作规定，防火安全规定，环境保护规定，严格按图纸和合同的要求进行施工。
4、全面履行与发包方签署的合同，细心组织施工，保质保量，按期完成施工任务。
5、甲方现场施工人员、工作人员要遵纪守法，保证做到文明施工、安全生产。
6、甲方必须严格执行劳动法，及时支付民工工资和关系民工的福利问题。
第七条乙方责任。
1、负责理顺各方关系，保证能签订承包合同，并以完善施工协议前的费用。
2、参与总承包全责的签订，拿到施工入场通知书和工程预付款及时到账。
3、施工过程中负责协调能按时结算和按时支付月进度款。
第八条双方约定。
1、乙方不参与甲方的施工管理，凡施工中出现的质量、安全事故和完不成合同工程工期造成的罚金法律责任，与乙方无关。所有的经济责任和法律责任由甲方(施工方)承担。
2、今后该工程续签问题，如今后甲方(施工方)与甲方(发包方)续签工程分配方案继续有效，如甲方转包或分包均承担乙方的分配原则。
3、本工程甲方自行管理，财务自负盈亏，如发现经济问题并由此造成的损失甲方自行负责，并承担一切相关的法律责任。
4、如果合作方(施工方)不履行支付合作乙方的应得收益乙方有权向发包方申请从签约总承包的合同价款中扣除，乙方应得收益，乙方有权向法院起诉，签约单位无抗诉权。
第九条违约责任。
如有违约按《合同法》执行。
第十条其他约定事项。
1、本合同正式一式____份，甲方执____份，乙方执____份。
2、本合同未尽事宜，双方本着友好协商的原则，共同解决。因双方协商失败，可向甲方总公司法人注册所在地的人民法院起诉。
3、工程余款付清完毕，本合同即自然终止。
甲方(签字盖章)：
法人或授权人：
身份证号码：
电话：
签订日期：________年_____月_____日
乙方(签字盖章)：
法人或授权人：
身份证号码：
电话：
签订日期：________年_____月_____日
小工程钢结构施工合同协议书
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、规章，甲乙双方在平等互利、相互信任的基础上，就钢结构工程的钢结构及采光顶玻璃幕墙工程分包事宜签订此合同，以资双方遵照执行。
一、工程概况。
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3建筑面积：平方米。
二、承包内容。
2.1承包范围：
2.1.1轴钢结构施工图所包括的全部钢结构及采光顶玻璃幕墙。
2.1.2除上述工作外，由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。
2.2合同总价：
2.2.1________元(合同总价暂定，投标表中单价固定已最终确定的图纸为准)。
三、加工制作技术要求。
乙方必须按甲方提供的图纸及国家gb50205-x规范及国家相关技术规范、行业标准、条例和强制条文等执行。
四、项目联系人。
1.甲方委派为项目负责人。
2.乙方委派为项目负责人。
五、工程价款结算及付款方式：
1.工程预付款：工程预付款：甲方应在合同签定后三日内支付工程款的40%做为预付款，用于钢材、预应力专业材料、采光玻璃等的采购。
2.工程进度款的支付：当乙方开始钢结构进入施工现场安装时，甲方应支付工程款的10%做为工程进度款，钢结构安装完毕验收合格幕墙龙骨安装完毕付工程总款的30%。乙方全部安装完毕，当钢结构单项验收完成后，甲方应支付至工程总额的97%，并在乙方提出申请后三日内审核完毕及付款，余款做为质保金应在乙方安装完成一年后7日内付清。
六、工期要求。
6.1本工程开工日期：_______年____月____日
七、技术要求。
7.1乙方必须严格按设计标准和现行国家标准操作规程和验收规范完成承包范围内的工作，并应符合甲方的要求，满足设计图纸和有关技术洽商及变更的要求。
八、违约处理。
1、甲、乙双方都必须严格遵守本合同各项规定，由于一方的违约，造成本合同无法履行或不能完成履约时，由过失的一方承担违约责任并承担因此而引致的一切费用，如属于双方的过失，根据实际情况，由双方分别承担各自的违约责任。
2、甲方应按合同要求支付乙方工程款、提供图纸，否则乙方有权顺延工期。若由于乙方原因造成工程严重脱期，而乙方又无积极措施确保合同工期完成或无力按质量标准返修的，甲方有权责令乙方停止施工直到终止合同，且乙方应承担实际损失及相关责任。
九、合同争议。
甲乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请签约所在地合同管理机构会同有关部门调解，协商或调解不成的，向北京市通州区人民法院提起诉讼。
十、其他条款。
10.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，付清尾款后失效。
10.2本合同正本两份具有同等法律效力，由甲乙双方分别保存，副本两份。
甲方(签章)：乙方(签章)。
甲方代表：乙方代表：
_______年____月____日。
小工程钢结构施工合同协议书
建设方（以下简称甲方）：
承揽方（以下简称乙方）：
一、钢结构工程概况。
（1）工程名称：
（2）工程地点：
（3）工程范围和内容：本房为_______跨钢结构厂房，规格：长_______米；宽_______米；檐高_______米，按图纸施工。
（4）建筑外包面积：_______平方米。
二、工程施工日期
（1）开工日期：________年____月____日；
（2）竣工日期：________年____月____日；
（3）合同工期总日历天数_________天。
三、工程合同造价及结算。
（1）本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变，但发生图纸变更或本项目中面积有增减时，以工程联系单形式可作调整，将调整后的金额以书面形式通知对方。
（2）本合同签订后，甲方须付预付款______％计人民币______元作为合同定金及备料款，乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价的______％计人民币______元作为工程进度款，乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的______％，计人民币______元作为工程进度款，工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的______％，计人民币______元作为工程款。
（3）工程竣工验收后，甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。
（4）如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工，窝工损失，甲方应承担相应经济损失责任，并应向乙方支付拖欠金额的百分之三的违约金。
（5）本合同造价结算方式：____________。
四、质量标准工程质量标准：
质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
五、甲方的义务责任。
（1）办理好各种施工手续，并在乙方进场前提供给乙方；
（2）施工过程中，协助乙方协调好各种关系；
（3）提供施工所需的水、电源。
六、乙方的义务责任。
（2）在施工过程中，乙方应文明施工；
（3）乙方在施工中发生的一切事故，由乙方负全责。
七、安全责任。
乙方进场后，要严格按照操作规程及有关施工安全规范进行施工，严禁违章施工，如施工中违章发生安全事故及施工质量达不到要求，一切经济损失及责任全部由乙方承担。
八、材料的提供。
工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方，并附合格证、实验报告，经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。
九、工程验收。
（1）乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修________年（本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准）。
（2）甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在____日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。（竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格）。
十、维修期限。
承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定，在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修合同，并对交付发包人使用的工程，在质量保修期内承担质量保修责任。保修期为：________年____月____日________年____月____日。风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。
十一、违约责任。
（2）因承包方原因导致延误工期，按工程总造价的万分之三天赔偿发包人；
（3）发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任并按工程总造价的万分之三天赔偿承包人。
十二、争议解决。
若双方就经济纠纷协商不成，可依法向起诉方住所所在地人民法院起诉。
十三、其他。
（1）发包人、承包人履行合同全部义务后，发包人向承包人签发履约证书，本合同即告终止。
（2）合同的权利义务终止后，发包人、承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
（3）本合同正本____份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存____份。
（4）双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同内容具体化、补充或修改，其效力同本合同。
发包人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
承包人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
________年____月____日。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
钢结构工程施工合同
发包方：____________________________。
承包方：____________________________。
签订时间：__________________________。
签订地点：__________________________。
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
一、工程名称：__________________________。
二、工程地点：__________________________。
五、工程造价：___________，其中土建：__________，安装：__________。
一、发包方：
1.______月______日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。
2.______月______日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器，应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。
3.本合同签订后______天内提交建筑许可证。
4.合同签订后______天内提供完整的建筑安装施工图_份，施工技术资料______份。
5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_天内分送有关单位，_天内提供会审纪要和修改施工图______份。
二、承包方：
1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;。
2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;。
3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划，用水、用电计划，送发包方。
一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为______天，自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收。
二、开工前______天，承包方向发包方发出开工通知书。
三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：
5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;。
6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;。
7.人力不可抗拒的因素而延误工期。
一、本工程质量经双方研究要求达到：
二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。
发包方：____________________________。
承包方：____________________________。
签订时间：__________________________。
签订时间：__________________________。
钢结构工程施工合同
发包人(全称)： (以下简称甲方)
承包人(全称)： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
建设面积：约4500㎡
二、工程承包范围 承包范围：安检车间、环检车间及调试车间钢结构主体工程所包含的所有工作内容(包括钢结构制作、安装、运输、吊装、构件表面防火涂刷、材料复检、构件检测、工程资料编制等项目)。
三、承包方式：包工包料
四、合同工期
进场安装日期： 20xx年5 月 20 日
安装竣工日期：20xx 年 5 月 30 日
合同工期日历天数： 20 天。
五、质量标准
工程质量标准：合格
六、分包合同价款
按合同价款确定方式执行，实际价款为结算后价格。或按甲乙双方协商确定的方法执行。
七、合同生效
合同订立时间：
合同订立地点：
本合同双方约定 双方签字、盖章 付款后生效
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
钢结构工程施工合同
发包人(全称)：(以下简称甲方)。
承包人(全称)：(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
工程名称：
工程地点：
建设面积：约4500平方米。
二、工程承包范围。
承包范围：安检车间、环检车间及调试车间钢结构主体工程所包含的所有工作内容(包括钢结构制作、安装、运输、吊装、构件表面防火涂刷、材料复检、构件检测、工程资料编制等项目)。
三、承包方式：包工包料。
四、合同工期。
进场安装日期：20xx年5月20日
安装竣工日期：20xx年5月30日
合同工期日历天数：20天。
五、质量标准。
六、分包合同价款。
按合同价款确定方式执行，实际价款为结算后价格。或按甲乙双方协商确定的方法执行。
七、合同生效。
合同订立时间：
合同订立地点：
本合同双方约定。
双方签字、盖章付款后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
钢结构工程施工合同
发包人（全称）；__________________（以下简称甲方）。
承包人（全称）：__________________（以下简称乙方）。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
工程名称：_________。
工程地点：_________。
建设面积：约4500㎡。
二、工程承包范围。
承包范围：安检车间、环检车间及调试车间钢结构主体工程所包含的.所有工作内容（包括钢结构制作、安装、运输、吊装、构件表面防火涂刷、材料复检、构件检测、工程资料编制等项目）。
三、承包方式：包工包料。
四、合同工期。
进场安装日期：_____年5月20日
安装竣工日期：_____年5月30日
合同工期日历天数：20天。
五、质量标准。
六、分包合同价款。
按合同价款确定方式执行，实际价款为结算后价格。或按甲乙双方协商确定的方法执行。
七、合同生效。
合同订立时间：_____年_________月_________日。
合同订立地点：
本合同双方约定双方签字、盖章付款后生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
钢结构工程施工合同
建设单位：(简称甲方)。
施工单位：(简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
一、工程概况：(包括工程的名称、地点、钢构面积等内容)腐木地板。
二、工程承包方式：包工包料包质量包安全。
四、工程日期：10天
五、工程质量：严格按甲方提供的图纸施工，工程质量必须达同行业验评之合格标准。
七、工程验收方式：
工程竣工之后(指本项目钢结构子分部工程)，根据图纸和合同要求，甲方应当在竣工10日内组织验收并签注验收报告，办理结算。未经验收，不得交付使用。若甲方借故推迟验收或擅自使用即视为工程全面合格。
八、付款期限和方式：合同鉴定日甲方付给乙方预付款10000元。甲方在工程完工验收合格后余款一次性付清给乙方。甲方若逾期付款，按日万分之五支付滞纳金，并承担乙方窝工期限的人员工资和机械损失。
九、保修内容和期限一年。
十、双方的其它义务：所以廊架上的80*200防腐木，足只有80*185。六、工程造价：合计18710元。(壹万捌仟柒百壹拾元)。
甲方义务：
1、用地和施工许可证：
2、施工现场应具备开工条件，并保证路通、电通、水通等施工进场条件。
3、甲方驻工地代表应当深入施工现场，对乙方的'进场材料进行验收，检查各分项工程施工质量，保持与乙方工地负责人的沟通，搞好协作，一旦发现问题，应及时指出并督促整改，在乙方提出书面报验后，及时组织对各分项、分部工程验收。工程驻工地代表为高经理。
4、若因甲方的资金不到位停水、停电等原因造成乙方停工、误工等，除工期顺延外，另应补偿乙方人员的工资、机械停置费(人员工资每天元，机械按每台班元计算。)。
乙方的义务：
1、必须使用符合规定的各种原材料，确保工程质量。
2、施工安全均由乙方负责，甲方不负任何责任，但由于甲方的原因造成的安全责任由甲方负责。
十一、违约责任：
本合同自愿订立，签字生效，若一方违反，应按合同总价款5%支付守约方违约金。
十二、本合同若有未尽事宜，须双方协商，订立补充协议，补充协议与本合同同等生效。
十三、本合同一式2份，双方各执1份，签字盖章生效。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
住所：
住所：
电话：
电话：
开户行：
开户行：
银行帐号：
银行帐号：
签订合同时间：
文档为doc格式。
钢结构工程施工合同
发包人（全称）：___________（以下简称甲方）。
承包人（全称）：___________（以下简称乙方）。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
工程名称：___________。
工程地点：___________。
建设面积：___________。
承包范围：安检车间、环检车间及调试车间钢结构主体工程所包含的所有工作内容（包括钢结构制作、安装、运输、吊装、构件表面防火涂刷、材料复检、构件检测、工程资料编制等项目）。
三、承包方式：___________。
进场安装日期：__年__月__日
安装竣工日期：__年__月__日
合同工期日历天数：____天。
工程质量标准：合格。
按合同价款确定方式执行，实际价款为结算后价格。或按甲乙双方协商确定的'方法执行。
合同订立时间：__年__月__日。
合同订立地点：_________。
本合同双方约定、双方签字、盖章、付款后生效。
甲方（公章）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
日期：_______年_______月__日
日期：_______年_______月__日
钢结构工程施工合同
发包人(全称);_________________________(以下简称甲方)。
承包人(全称)：_________________________(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
工程名称：_________________________。
工程地点：_________________________。
建设面积：约4500㎡。
二、工程承包范围承包范围：安检车间、环检车间及调试车间钢结构主体工程所包含的'所有工作内容(包括钢结构制作、安装、运输、吊装、构件表面防火涂刷、材料复检、构件检测、工程资料编制等项目)。
三、承包方式：包工包料。
四、合同工期。
进场安装日期：20xx年5月20日
安装竣工日期：20xx年5月30日
合同工期日历天数：20天。
五、质量标准。
六、分包合同价款。
按合同价款确定方式执行，实际价款为结算后价格。或按甲乙双方协商确定的方法执行。
七、合同生效。
合同订立时间：_________________________。
合同订立地点：_________________________。
本合同双方约定双方签字、盖章付款后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
钢结构工程施工合同
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：
1.1工程名称：钢结构车棚制作安装。
1.2工程地点：
1.3工程面积：
1.4工程内容：
1.5承包范围：
开工日期：
竣工日期：
质量等级：合格。
合同价款：
乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。
本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。
第2条合同文件及解释顺序。
本工程合同由以下文件组成：
3、工程设计变更；
4、工程联系单；
5、工程签证。
第3条合同文件使用的标准适用法律。
第4条图纸。
由乙方委托设计，及时将全套图纸交甲方认可。
第5条甲方驻工地代表。
甲方委派同志为驻工地代表。
上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责；乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。
第6条乙方驻工地代表。
乙方委派驻工地代表。
乙方委派负责现场施工。
上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。
第7条甲方工作。
1、甲方应在开工前清理好现场，做到一平（水电、施工场地平整完毕）以保证乙方顺利开工。
2、甲方负责按合同支付工程款。
3、甲方提供进出道口的临时通行证给乙方。
第8条乙方工作。
乙方按照甲方要求的.时间及时组织工程技术人员熟悉图纸，采购材料，组织生产。
第9条进度计划。
按双方协商的工期要求施工。
第10条工程预付款、工程款支付及结算。
甲乙双方约定：主材进场，支付工程款总价的30%，工程竣工验收后，保留工程总价款的5%质保金，（________年验收后支付）。付清剩余尾款。
第11条保修。
保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。
保修期限：
在保修期限内，乙方对施工质量问题维修，在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。有关保修细则，双方另定协议。
第12条争议。
双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理：
1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。
2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。
第13条违约。
如有违约，应按民法典的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。
第14条安全施工和文明施工。
乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。
乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。
乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。
第15条不可抗力。
因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。
第16条合同的生效和终止。
本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。
第17条合同份数。
本合同一式四份，双方各执二份。
甲方（公章）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
钢结构工程施工合同
发包方（以下简称甲方）：
住址：
承包方（以下简称乙方）：
住址：
根据《民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，甲方将项目的工程交由乙方承包，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
一、工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包范围：
4、承包内容：
5、工程造价：
6、支付方式：
7、工程质量：
二、施工准备。
1、甲方：
（1）月日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。
（2）月日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。
（3）合同签订后天内提供完整的施工图份，施工技术资料。
2、乙方：
（1）负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；
（2）组织施工管理人员和材料、施工机械进场；
三、工程期限。
1、工程工期为天（日历天），自年月日开工至年月日竣工验收。
2、开工前天，乙方向甲方发出开工通知书。
四、工期顺延。
5、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；
6、人力不可抗拒的因素而延误工期。
五、双方职责。
3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；
6、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。
六、施工与设计变更。
1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。
2、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由甲方负责，并调整合同造价。
3、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。
4、甲方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，乙方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，乙方才予实施。
七、工程验收。
1、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。
2、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，甲方须及时办理验收签证手续。
3、工程竣工验收后，甲方方可使用。
4、在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。
八、违约责任。
乙方的责任：
1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。
2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中工期顺延的条款归责。
甲方的责任：
1、未能按照合同的'规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。
2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。
4、乙方验收通知书送达日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。
5、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日%偿付乙方赔偿金。
九、纠纷解决办法。
任何一方违反本合同规定，协商不成，按以下第（）项方式解决：
1、向工程所在地仲裁机关申请仲裁；
2、向工程所在地人民法院起诉。
十、附则。
1、本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。
2、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。
3、本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
甲方（签章）：
代表人：
授权代表（签字）：
联系电话：
乙方（签章）：
代表人：
授权代表（签字）：
联系电话：
钢结构工程施工合同
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
一、工程概况：
顶上雨棚及地面划线。
二、工程承包方式：
包工包料。
三、工程承包范围：
见报价表中所示。
四、工程日期：
五、工程质量：
严格按甲方的要求施工，工程质量必须达同行业验评之合格标准。
六、工程造价：
伍万伍仟元整。
七、工程验收方式：
工程竣工之后，根据合同要求，甲方应当在竣工10日内组织验收并签注验收报告，办理结算。未经验收，不得交付使用。若甲方借故推迟验收或擅自使用即视为工程全面合格。
八、付款期限和方式：
签订合同后三天内付总工程款的30%的工程款作为质保金。
九、保修期限：
一年，保修期满十日内，保修金一次性返还给乙方。(保修期内无偿维护)。
十、双方的其它义务：
甲方义务。
1、施工现场应具备开工条件，并保证路通、电通、水通等施工进场条件。
2、甲方驻工地代表应当深入施工现场，对乙方的进场材料进行验收，检查各分项工程施工质量，保持与乙方工地负责人的沟通，搞好协作，一旦发现问题，应及时指出并督促整改，在乙方提出书面报验后，及时组织对各分项、分作为材料的订金，完工验收后十日内付总工程款的60%，余下10%部工程验收。工程驻工地代表为。
乙方的义务：
1、必须使用符合规定的各种原材料，确保工程质量。
2、施工安全均由乙方负责，甲方不负任何责任，但由于甲方的原因造成的安全责任由甲方负责。
十一、违约责任：
本合同自愿订立，签字生效，若一方违反，应按合同总价款5%支付守约方违约金。
十二、本合同若有未尽事宜，须双方协商，订立补充协议，补充协议与本合同同等生效。
十三、本合同一式两份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
钢结构工程施工合同
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：
1.1工程名称：钢结构车棚制作安装。
1.2工程地点：
1.3工程面积：
1.4工程内容：
1.5承包范围：
开工日期：
竣工日期：
质量等级：合格。
合同价款：
乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。
本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。
第2条合同文件及解释顺序。
本工程合同由以下文件组成：
3、工程设计变更;。
4、工程联系单;。
5、工程签证。
第3条合同文件使用的标准适用法律。
第4条图纸。
由乙方委托设计，及时将全套图纸交甲方认可。
第5条甲方驻工地代表。
甲方委派同志为驻工地代表。
上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。
第6条乙方驻工地代表。
乙方委派驻工地代表。
乙方委派负责现场施工。
上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。
第7条甲方工作。
1、甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。
2、甲方负责按合同支付工程款。
3、甲方提供进出道口的临时通行证给乙方。
第8条乙方工作。
乙方按照甲方要求的时间及时组织工程技术人员熟悉图纸，采购材料，组织生产。
第9条进度计划。
按双方协商的工期要求施工。
第10条工程预付款、工程款支付及结算。
甲乙双方约定：主材进场，支付工程款总价的30%，工程竣工验收后，保留工程总价款的5%质保金，(壹年验收后支付)。付清剩余尾款。
第11条保修。
保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。
保修期限：
在保修期限内，乙方对施工质量问题免费维修，在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。有关保修细则，双方另定协议。
第12条争议。
双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理：
1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。
2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。
第13条违约。
如有违约，应按经济合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。
第14条安全施工和文明施工。
乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。
乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。
乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。
第15条不可抗力。
因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。
第16条合同的生效和终止。
本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。
第17条合同份数。
本合同一式四份，双方各执二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
钢结构工程施工合同
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：
1.1工程名称：钢结构车棚制作安装。
1.2工程地点：
1.3工程面积：
1.4工程内容：
1.5承包范围：
开工日期：
竣工日期：
质量等级：合格。
合同价款：
乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。
本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。
第2条合同文件及解释顺序。
本工程合同由以下文件组成：
3、工程设计变更；
4、工程联系单；
5、工程签证。
第3条合同文件使用的标准适用法律。
第4条图纸。
由乙方委托设计，及时将全套图纸交甲方认可。
第5条甲方驻工地代表。
甲方委派同志为驻工地代表。
上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责；乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。
第6条乙方驻工地代表。
乙方委派驻工地代表。
乙方委派负责现场施工。
上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。
第7条甲方工作。
1、甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。
2、甲方负责按合同支付工程款。
3、甲方提供进出道口的临时通行证给乙方。
第8条乙方工作。
乙方按照甲方要求的时间及时组织工程技术人员熟悉图纸，采购材料，组织生产。
第9条进度计划。
按双方协商的工期要求施工。
第10条工程预付款、工程款支付及结算。
甲乙双方约定：主材进场，支付工程款总价的30%，工程竣工验收后，保留工程总价款的5%质保金，(壹年验收后支付)。付清剩余尾款。
第11条保修。
保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。
保修期限：
在保修期限内，乙方对施工质量问题免费维修，在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。有关保修细则，双方另定协议。
第12条争议。
双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理：
1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。
2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。
第13条违约。
如有违约，应按经济合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。
第14条安全施工和文明施工。
乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。
乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。
乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。
第15条不可抗力。
因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。
第16条合同的生效和终止。
本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。
第17条合同份数。
本合同一式四份，双方各执二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。